工程款结算协议书（通用14篇）
工程款结算协议书 篇1
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关工程建设项目管理及费用决算管理的规定，根据《大方县县城城市道路工程建设协议书》的商定，遵照公平、自愿和诚恳信用的原则，经甲、乙双方协商全都，订立本协议。
一、项目概况：
本次工程包含大方县县城内5条城市道路建设，分别为城区1、2、3、4、7号道路，暂定总合同价款约￥________万元(大写：万元)人民币，其中征地拆迁费用约￥________万元(大写：________元)人民币。
道路全长约6500米，为城市Ⅱ级主干道沥青混凝土路面，道路宽度及施工要求以设计施工图为准。
二、项目建设完成时间：
本工程项目于年月日前完成，在年月日前竣工验收。
三、工程价款决算原则：
本工程项目由大方县县城出让土地获得者根据所得土地量，价格折合80万亩进行投资建设，其工程价款依据根据《贵州省建筑工程计价定额(________版)》及现行贵州省有关调整文件，由甲方根据经审查合格的施工图及工程预算报县审计局评审后作为结算价格。
工程竣工验收合格后，乙方在2个月内完善有关工程结算资料，在所建城市道路范围内的全部发生的工程费用经审计部门审计后，根据审计报告确认数予以认可。
四、工程费用支付方式：
所建道路范围内征地拆迁费、设计费、监理费、项目管理费用由乙方先行支付给甲方，
待工程完工后计入工程总造价。
实际建设投资部分，甲方将依据审计结果送县财政局予以支付。
五、其他
本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。
六、协议生效
本协议经双方签字盖章后生效。
协议订立时间：年月日
协议订立地点：
甲方：(公章)乙方：(公章)
法定代表人：法定代表人：
或托付代理人：或托付代理人:
地址：地址：
：：
年月日年月日
工程款结算协议书 篇2
甲方：开发商，我方
住宅地：
法定代表人：
乙方：总包方
住宅地：
法定代表人：
卫生部考试中心 甲乙双方经友好协商，就以甲方所开发的商品房抵顶甲方应付乙方的工程款事项，协议全都如下：
一、因履行双方于年月日签订《、总包合同》(合同编号为或者合同暂定总价款为元)，甲方欠付乙方工程款，乙方同意甲方以其开发建设的小区号楼的房产予以抵顶。
二、乙方同意按下表所列位于小区房产及价格抵顶工程款。
三、乙方有权将顶账房出卖给其他购房人并由甲方将顶房房产直接过户给该购房人，但应提前通知甲方并与甲方、购房人签订《以房抵工程款叁方协议书》，叁方协议签订后，购房人再与甲方签订《商品房买卖合同》，以完成网上备案等手续。
四、顶房款支付及差额处理
1.由购房人按《商品房买卖合同》上所列明的房款总价，直接将房款汇入本合同所列明的甲方收款账户。
2.甲方代乙方收到房款后，应于日内将房款全额支付至本合同乙方列明银行账户。
3.《商品房买卖合同》上所列明的房款总价与购房人与乙方所商定的购房金额不全都的，乙方应在收到房款后日内与购房人结清差额，甲方不再参加。
五、购房所产生的其他税费、物业专项修理资金、物业费，由购房人直接支付甲方或者甲方指定的物业公司，甲方负责将物业专项修理资金代缴房管局。
六、甲方负责按顶账房屋金额向乙方开具发票，乙方负责按顶账房屋金额向甲方开具建筑业统一发票。乙方指定的购买人需要甲方另行开具发票的，有关税费由需甲方与购房人协商全都后方能确定。
七、对于抵账房屋的隐藏质量缺陷，购房人有权直接向甲方主见保修等权利。
八、甲方无义务协作乙方指定的购买人办理抵押贷款手续。
九、每套抵账房屋房产证办理完毕后，与《以房抵工程款明细及价格表》中该套房产对应抵房总价等额的甲方欠付乙方工程款债权毁灭。
十、本协议一式份，甲方份，乙方份，均具有同等法律效力。
十一、其他未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决。
(以下无正文)
甲方(章)：乙方(章)：
开户银行：开户银行：
账号：与将来签订的《商品房买卖合同》账户全都账号：
代理人：
年月日代理人：
年月日
工程款结算协议书 篇3
______年____月____日______承包______装修总工程。后有把工程的______活分包给口头合同人______。工程款共计______元人民币，（大写______元）。工程已完工后
分包人______已接受工程款人民币______元。还欠工程款______元，（大写______元）人民币。
还款期限______年____月____日为准。
利息从本欠条签订之日起按______计算。分包人的还款先用于偿还利息。假如预期不还口头合同人有权向______人民法院起诉。
华南城刘晓东 总承包人：
身份证号：
：
中国质量万里行
合同人：
身份证号：
主题词表
：
年?月?日
工程款结算协议书 篇4
甲方：_________________
乙方：_________________
因乙方承包甲方 生殖器官
工程欠款,经甲乙双方本着公正、公正、公平的原则,达成以下转账支票工程款合同：
一、甲乙双方共同协议商定工程价款：
双方共同托付第三方核定乙方承包的装饰工程价款,达成最终认可价格为(￥：_________________)。
二、工程款付款方式：
甲方已支付乙方装饰工程,下欠工程款。经双方协商确定甲方于________年____月____
日付给乙方工程款,剩余欠款待甲方试营业(拟定月日试营业)一个月后的十日内一次性付清。
三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。
四、如到期甲方不能按时付款,甲方除担当所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方所承包的装修、装饰工程,一次性无条件的交付甲方,全部权归属甲方。
六、本协议在履行过程中如产生纠纷,双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。
七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。
甲方：_________________乙方：_________________
甲方代表签字：_________________乙方代表签字：_________________
________年____月____日
工程款结算协议书 篇5
反诉人(本诉被告)：_________________有限公司 法定代表人：_________________。
：_________________被反诉人(本诉原告)：_________________有限公司。
法定代表人：_________________。
住宅：_________________昆号。
：_________________
反诉人就被反诉人混凝土买卖合同纠纷一案，对被反诉人提起反诉。
反诉恳求
1、恳求判令被反诉人赔偿反诉人机械租赁、工期延误、人员误工等损失共588670元;
2、本案的诉讼费、签定费及相关费用由被反诉人担当
事实和理由
20__年8月18日，反诉人与被反诉人的法人托付代表(广东阳江市人)签订《商品混凝土购销合同》，被反诉人未能按合同和建筑规范要求按时按质供应给反诉人混凝土，混凝土质量存在问题，且在运送混凝土中常常误时，造成所浇筑混凝土的质量、结构、防水消失冷缝等质量问题。但反诉人本着友好合作目的，并未向被反诉人提出索赔，直至20__年1月7日向，反诉人仍主动向被反诉人的对单，并始终按约向被反诉人的法人托付代表谭兴华付款。20__年10月，被反诉人的法人托付代表辞职离开云南筑城混凝土公司，被反诉人始终未通知反诉人，造成20__年1月份双方未对单，反诉人不着付款对象。且20__年1月11日，被反诉人在未通知反诉人的状况下，单方停止供货，造成反诉人严峻经济损失。
豫公网安备41160202000603
站长QQ:729038198
关于我们
投诉建议