甲乙双方本着公平、公正、公开的原则,就____馆内科室牌及宣传栏制作安装事宜,特订立本合同,以便同共遵守。 一、项目概况:
____位于____,是____单位。馆内设有舞蹈、书法、绘画、图书等科室,是____
文化、科技、教育发展培训基地。经现场采集,馆内共需设立科室牌19个,普通宣传栏6-8个,楼梯间宣传栏5个。乙方在熟悉了解馆内情况,了解制作工艺后,愿以全额预先制作,竣工后统一结帐的形式完成该项目的制作安装工作。
二、合同期限:
自本合同签订之日起合同生效,乙方在签订本合同起3日内,安排人员材料进场制作。制作期间,乙方应
保证办公区内的安全文明,做到文明施工。广告的设计由甲方提供设计所需素材给乙方,乙方安排人员设计和与甲方协商沟通。乙方应在开工之日起计,在20个工作日内完成馆内的制作安装,交
付甲方使用。甲方在接到乙方竣工通知后3日内对所有制作产品进行验收, 达到验收标准合格后,告知乙方在2日内出具正式发票,甲方在收到乙方正
式发票的5日内将制作款全额支付给乙方。
四、甲方的责任:
合同签订后,甲方应及时将设计所需素材提供给乙方设计。现场制作期间
甲方要负责给乙方的施工提供方便,及时将门锁打开,确应有事不能及时开
门时,应与乙方取得联系,如因制作工艺方面有疑问,也应与乙方及时联系,双方协商一致后方可继续施工,在收到乙方竣工通知后,甲方应在规定的时
间内组织验收人员对制作产品验收,验收不合格后要求乙方改进。验收合格后,及时向乙方索取正式发票,在规定的时间内向乙方支付工程款。若甲方
有违上述责任,则属甲方违约,须承担相应违约责任。
五、乙方的责任:
乙方在合同签订后,及时组织设计与制作人员进行设计制作,对设计及制
作中的疑问可与甲方联系,不得擅自做主。乙方应在规定的时间内完成该制
作项目的工作,不贪工,不窝工,不延误工期。制作人员必须熟悉开料、焊接、美化工艺,以保证按期按要求完成施工。施工期间乙方人员应做到不打
科室牌设计扰周边民众休息生活,不乱扔制作废料,施工完成后要对施工场地清扫。制
作后验收不合的情况,乙方及时组织人员进行改进。验收合同后,乙方应主
动配合甲方,提供正式发票以便甲方备帐。若乙方有违上述责任,则属乙方
违约,须承担相应违约责任。
六、不可抗力因素:
若遇上恶劣天气,或上级领导检查、馆内变更需要等,造成工期延误,双方无违约责任,所延误工期顺延。
七、未尽事宜:
本合同未尽事宜,甲乙双方可根据合作需要另行订立补充合同,补充合同经双方签字盖章后,与本合同具同等法律效力。
八、其它:
本合同一式两份,双方各执一分,若因该合同产生的争议,双方可自行协商解决。双方协商无法解决,本合同作为合作依据,可交由当地执法机关裁定,当地执法机关无法裁定,可交由当地法院处理。
附:1、制作预算表
甲方(盖章):________
单位负责人(签字):________
签字日期: ________年________月________日
乙方(盖章):________
单位负责人(签字):________
签字日期: ________年________月________日
精品资料欢迎下载